0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Договор подряда на уборку снега

(разовое выполнение работ)

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза.

1.2. Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:

— [ручная/механизированная] уборка территории от снега;

— уборка снега с крыш;

— удаление наледи (промышленными альпинистами);

— погрузка, вывоз и утилизация снега;

— обработка территории антигололедным реагентом.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.2. Оплата суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

2.3. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Читать еще:  Может ли физ лицо нанять на работу мигранта с патентом

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

8. Разрешение споров

8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

Приложение N [значение]

к Договору N [значение]

от [число, месяц, год]

на комплексную уборку снега, включающую вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, оказываемые [указать наименование организации-исполнителя]

|Механизи-| Ручная | Уборка | Уборка |Удаление |Удаление |Обработка |

|рованная | уборка | снега с |снега со |сосулек, | наледи, |территории|

| уборка |снега, * | плоской | скатной |руб./метр|руб./час |антиголо- |

| снега, | | крыши, * |крыши, * |погонный | | ледным |

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор на уборку и вывоз снега

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Москва Соглашение сторон Настоящим оглашением ООО , именуемый в дальнейшем Заказчик и ООО , именуемый в дальнейшем Исполнитель удостоверяют, что услуги Исполнителя расцениваются по перечню: Вид услуг Объемы работ на рабочую смену Единица измерения Цена за ед. измерения Минимальный заказ Выполнение работ по чистке от снежного покрова территории Заказчика и погрузке автотранспорта снегом с помощью погрузчика МКСМ 800 Площадь уборки не более 10000 М2, Объем погрузки до 100 М3 Час работы 1300 руб. 7 час на сумму 9100 руб. Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ Не менее 16 М3 Рейс (8 М3 ) 3000 руб. 2 рейса (6000 руб.)

Рабочий со снегометателем имеющий моторный привод. Уборка площади до 1000 М2 Рабочая смена 3500 руб. 3500 руб. Рабочий с лопатой для очистки труднодоступных мест Не определяются Рабочая смена 1500 руб.

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.8. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Исполнитель 9.

Подписи сторон Заказчик М. п. Исполнитель М. п. Приложение к договору № от » » 2006 г.

Исполнитель обязан: Оказать Услуги с надлежащим качеством. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.

1.4. настоящего договора. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней. 2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц. 2.3.

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 7.2.

Читать еще:  Пример заявление о выделение квоту на

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее: — [ручная/механизированная] уборка территории от снега; — уборка снега с крыш; — удаление сосулек; — удаление наледи (промышленными альпинистами); — погрузка, вывоз и утилизация снега; — обработка территории антигололедным реагентом. 1.3.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. 2.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. 4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Автор документа

  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Договор

на оказание услуг по вывозу снега

г. ___________ «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,
Читать еще:  Пример договор аренды авто с правом выкупа

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом 0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4. Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от ежемесячной стоимости фактически оказанных услуг по настоящему договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер).

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector